logo
生活美食情感娱乐游戏健康文化教育电视数码家居房产汽车旅游其它

土方工程施工合同?

经双方协商一致制定本条款,五、质量与施工要求:(以下简称甲方)

鑫瑞大厦土方工程承包协议书发包人

(以下简称甲方)

承包人 (以下简称乙方),

经双方协商一致制定本条款,双方务必遵照执行。

一、承包项目:

本工程地块土方的开挖、运弃、平整。

二、承包方式:

包挖、包运、平整,不得转包。

三、承包价格:

开挖、运输土方 元/m3(石砂)。

四、工期要求:

按图纸要求尺寸进行开挖,自 月 日开始施工,在 天内完成基地土方的挖、运、填土方均需按图纸要求整平。

五、质量与施工要求:

1、基地的平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图纸的要求,偏差控制在施工规范允许范围内。

2、做好水沟和排水设施。达到位置、尺寸和标高符合设计要求。

3、回填土时,应清除草皮、杂物和排除积水,并应分层夯实,夯实后的密实度应达到设计要求。

4、土方挖完后须经设计、建设(监理)、公司、质监站检查符合要求后,方为合格;否则承担整修、返工费用。

六、安全要求:

1、开工前、乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。

2、严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则出现安全事故,概由乙负责。

3、遵守工地规章制度,服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。

4、开挖的土方应按指定的地点堆放。保证施工道路畅通。

5、雨季施工应注意边坡稳定,加强检查工作,必要时可适当放缓边坡或设置支撑挡土板。

6、发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并做好排水防水和其他措施。

七、结算方式:

采用现金支付形式,开挖完成经验收合格后的第2天支付清工程款。

八、仲裁与调解:

如若发生劳动争议和经济纠纷,双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。

单位工程负责人

(甲方):

承包班组长(乙方):

联系电话:

联系电话:

年 月 日 年 月 日

土方工程施工合同
土方工程施工合同不得转包。本工程地块土方的开挖、运弃、平整。土方工程施工合同四、工期要求:...
安装工程合同
安装工程合同即________________________美元整;甲方付给乙方工程总价的_____%, 于____年____月___...
工程建设监督管理合同
工程建设监督管理合同委托代理人:_______________法定代表人:_______________ 合同编号:_________传真:__...
水利工程建设监理合同
水利工程建设监理合同依据,(二)监理范围:按照专用合同条款中约定的范围承担监理业务。一、发包人委托监理人按本建设监理合同要求进行项目的建设监理。土方工程...
学校财务工作总结
学校财务工作总结不断的提高财会知识和政策水平,财会人员要做到账目清楚,但还存在一定差距, ...
岱宗夫如何什么意思
这里有完整的原文和译文,岱宗夫如何什么意思齐鲁青未了。一览众山小。晨昏不同。1、五岳之首泰山的景象怎么样?望层层云气升腾,...
微信主页面背景怎么设置
黄山有哪些古镇
发酵好的黄豆怎样做辣酱
四月份出生的牛宝宝小名大全
云南十八怪是哪十八怪
绿茶慕斯的制作步骤
direction可数吗
新能源汽车和普通汽车的不同
大学里面最难学最辛苦专业有哪些
雷阵雨_150字
搞怪生日祝福语简短
东湖落雁岛和落雁景区是一个地方吗
小团圆经典句子
吴谨言长文表杀青感言
蕴含生活哲理的句子
男孩小名洋气点的
时空猎人一共有多少个职位
高德地图怎么设置躲避拥堵路段
w7如何打开远程控制
事事处处严律已
面粉能做什么好吃的
新鲜柚子皮怎么做好吃
完结耽美玄幻小说
体育界名人名言
有关尊严的句子
怎么改变眉毛颜色
妈妈对儿子说的话
梦到游泳池里游泳是什么意思
有关家乡的话
优秀班主任工作经验材料
Copyright ©文章频道All Rights Reserved